Акт выполненных работ гк: ГК РФ Статья 753. Сдача и приемка работ \ КонсультантПлюс

Содержание

ГК РФ Статья 720. Приемка заказчиком работы, выполненной подрядчиком \ КонсультантПлюс

ГК РФ Статья 720. Приемка заказчиком работы, выполненной подрядчиком

Путеводитель по судебной практике (высшие суды и арбитражные суды округов) по ст. 720 ГК РФ

— Отказ заказчика от приемки выполненных подрядных работ и подписания акта приемки

— Акт выполненных работ как доказательство выполнения работ подрядчиком

— Последствия принятия заказчиком выполненных работ по договору подряда без замечаний

— Доказательства выполнения подрядчиком работ

— Экспертиза по проверке качества выполненных по договору подряда работ

— Акт выполненных работ как доказательство некачественного выполнения работ подрядчиком

— Все вопросы по ст. 720 ГК РФ

1. Заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику.

2. Заказчик, обнаруживший недостатки в работе при ее приемке, вправе ссылаться на них в случаях, если в акте либо в ином документе, удостоверяющем приемку, были оговорены эти недостатки либо возможность последующего предъявления требования об их устранении.

3. Если иное не предусмотрено договором подряда, заказчик, принявший работу без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки).

4. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от договора подряда или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты подрядчиком, обязан известить об этом подрядчика в разумный срок по их обнаружении.

5. При возникновении между заказчиком и подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений подрядчиком договора подряда или причинной связи между действиями подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны поровну.

6. Если иное не предусмотрено договором подряда, при уклонении заказчика от принятия выполненной работы подрядчик вправе по истечении месяца со дня, когда согласно договору результат работы должен был быть передан заказчику, и при условии последующего двукратного предупреждения заказчика продать результат работы, а вырученную сумму, за вычетом всех причитающихся подрядчику платежей, внести на имя заказчика в депозит в порядке, предусмотренном статьей 327 настоящего Кодекса.

7. Если уклонение заказчика от принятия выполненной работы повлекло за собой просрочку в сдаче работы, риск случайной гибели изготовленной (переработанной или обработанной) вещи признается перешедшим к заказчику в момент, когда передача вещи должна была состояться.

Ст. 753 ГК РФ. Сдача и приемка работ

1. Заказчик, получивший сообщение подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных по договору строительного подряда работ либо, если это предусмотрено договором, выполненного этапа работ, обязан немедленно приступить к его приемке.

2. Заказчик организует и осуществляет приемку результата работ за свой счет, если иное не предусмотрено договором строительного подряда.

В предусмотренных законом или иными правовыми актами случаях в приемке результата работ должны участвовать представители государственных органов и органов местного самоуправления.

3. Заказчик, предварительно принявший результат отдельного этапа работ, несет риск последствий гибели или повреждения результата работ, которые произошли не по вине подрядчика.

4. Сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной.

Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными.

5. В случаях, когда это предусмотрено законом или договором строительного подряда либо вытекает из характера работ, выполняемых по договору, приемке результата работ должны предшествовать предварительные испытания. В этих случаях приемка может осуществляться только при положительном результате предварительных испытаний.

6. Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его использования для указанной в договоре строительного подряда цели и не могут быть устранены подрядчиком или заказчиком.

См. все связанные документы >>>

< Статья 752. Последствия консервации строительства

Статья 754. Ответственность подрядчика за качество работ >

1. Комментируемая статья закрепляет ряд принципиальных, относящихся к сдаче-приемке результата строительных работ. Их основная цель состоит в распределении между сторонами обязанностей, связанных с организацией и проведением приемки работ, и рисков, обусловленных ее последствиями. Большинство указанных правил носит императивный характер.

Прежде всего на заказчика возлагается обязанность немедленно приступить к приемке работ по получении от подрядчика сообщения о готовности работ к сдаче. Как представляется, законодатель имел в виду, что к приемке необходимо приступить в минимально возможные сроки (а это зависит в немалой степени от условий приемки, т.е. от сложности возведенного или реконструированного объекта и т.п.). Во избежание споров по этому поводу целесообразно указывать в договоре конкретный срок, в течение которого заказчик должен приступить к приемке работ.

Просрочка заказчика с приемкой объекта, во-первых, переносит на него риск случайной гибели результата работ (п. 2 ст. 705 ГК РФ) и, во-вторых, дает подрядчику право требовать возмещения вызванных задержкой приемки убытков.

2. Комментируемая статья в п. 2 возлагает на заказчика обязанность по организации и проведению приемки. Установлено, что приемка осуществляется за счет заказчика, если иное не предусмотрено договором (следовательно, данное правило диспозитивно).

Таким образом, заказчик должен организовать участие в приемке работ представителей государственных органов и органов местного самоуправления (оно предусматривается в целом ряде случаев, в частности при сдаче в эксплуатацию многоквартирных жилых домов, объектов, финансирование которых осуществлялось за счет бюджетных средств, и т.д.), а также представителей иных ведомств, если их участие предусмотрено правовыми актами или договором.

Приемка строительных работ может осуществляться как в целом, так и отдельными частями (этапами, очередями). Если объект сдается заказчику по частям, стороны должны оговорить, кто из них будет осуществлять пользование переданной частью объекта, обеспечивать ее охрану, нести эксплуатационные расходы и т.п.

3. Пункт 3 комментируемой статьи в императивной форме устанавливает правило о том, что на заказчика, принявшего результат отдельного этапа работ, переходит риск случайной гибели этого результата.

4. Сдача-приемка объекта оформляется специальным актом, который подписывается обеими сторонами, а также представителями уполномоченных государственных органов и органов местного самоуправления. Отказ стороны (обычно заказчика) от подписания акта сдачи-приемки не исключает оформления сдачи объекта. Об этом в акте делается особая пометка, и акт подписывается другой стороной.

Такой односторонний акт сдачи-приемки результата работ имеет юридическую силу до тех пор и постольку, пока и поскольку по иску другой стороны он не признан судом недействительным. Решение суда зависит от того, признает ли суд мотивы отказа от подписания акта обоснованными.

5. Иногда приемке результатов работ должны предшествовать предварительные испытания эксплуатационных качеств построенного объекта (проверка работы механизмов, узлов, агрегатов и т. д.). В этих случаях приемка осуществляется только при положительном результате испытаний, который удостоверяется специальным актом. В зависимости от условий договора испытания могут проводиться либо самим подрядчиком, либо обеими сторонами. Поскольку испытания предшествуют приемке, они организуются и проводятся за счет подрядчика, если иное не предусмотрено договором (п. 5 комментируемой статьи).

6. В соответствии с п. 6 комментируемой статьи отказ заказчика от приемки объекта считается обоснованным лишь тогда, когда выявленные при приемке недостатки исключают использование объекта по назначению и не могут быть устранены подрядчиком и заказчиком. Таким образом, наличие в построенном объекте иных недостатков, не носящих существенного характера, не препятствует его приемке. Все обнаруженные в ходе приемки недостатки и недоделки фиксируются в акте, подрядчику предоставляется разумный срок для их устранения, взыскиваются санкции, если они предусмотрены договором, но сам результат работ должен быть принят заказчиком.

7. Судебная практика:

— информационное письмо Президиума ВАС РФ от 24.01.2000 N 51;

— Постановление ФАС Уральского округа от 20.03.2014 N Ф09-993/14 по делу N А50-11360/2013;

— Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 19.03.2014 по делу N А19-7706/2013;

— Постановление ФАС Поволжского округа от 18.03.2014 по делу N А06-2750/2013;

— Постановление ФАС Северо-Западного округа от 18.03.2014 по делу N А56-13139/2013;

— Постановление ФАС Северо-Западного округа от 14.03.2014 по делу N А42-3577/2013;

— Постановление ФАС Московского округа от 12.03.2014 N Ф05-521/2014 по делу N А41-9575/12;

— Постановление ФАС Поволжского округа от 06.03.2014 по делу N А12-25013/2012;

— Постановление ФАС Дальневосточного округа от 25.02.2014 N Ф03-90/2014 по делу N А51-17472/2013;

— Постановление ФАС Дальневосточного округа от 17.02.2014 N Ф03-7413/2013 по делу N А51-5861/2013.

Акт выполненных работ форма/образец :: Акт оказанных услуг

Планируя другой план, необходимо позаботиться о привлечении специалистов по различным вопросам.

По завершению этапов в качестве обязательного документа используется акт о выполненных работах . При этом возможно заполнить акт выполненных работ формы или составить его произвольно, по своему усмотрению, ориентируясь лишь на несколько нормативных документов, указанных в нормативно-правовых актах и законах Украины.

Отмечено, что акт выполненных работ — один из важных документов в сфере строительства, так как включает в себя сведения об этапах, процессах, данные о количестве используемых материалов, инструментов, других особенностях работ, которые были в сотрудничестве с профильными специалистами и компаниями. Акт оказанных услуг позволяет подтвердить факт взаимодействия и полученные в процессе результаты.

На основании таких актов выполненных работ начислена зарплата, подтверждена правильность прохождения всех этапов взаимодействия. Вот почему эта документация очень важна. К его наполнению рекомендуется подходить очень ответственно. Отмечается, что несмотря на возможность самостоятельно составить акт о выполненных работах , многие специалисты стараются ориентироваться на известные примеры. Лучше всего использовать форму квитанции о переводе , чтобы не пропустить важную информацию.

Многие специалисты планируют заполнить акт выполненных работ по образцу, установленному Приказом Министерства регионального развития Украины. В этом случае можно использовать акт выполненных работ

формы , созданный компанией «Импульс», поскольку он создается на основании утвержденной формы. Такое решение позволяет значительно сократить количество проблем в этой области.

Если посмотреть образец приема передачи , то можно увидеть несколько ключевых моментов, которые необходимы, вне зависимости от особенностей, которые разрешены для конкретного вида работ, описанного в документе. Для лучшей навигации специалисты составляют таблицу, содержащую необходимую информацию, которая есть в любых акт выполненных работ .

Номер договора

В форму акта выполненных работ за 2021 год

вносятся сведения о договоре, на основании которого вносятся этапы работ привлеченных мастеров, которые стали основанием для формирования документа. Это помогает сформировать единую базу документации, в том числе — внести в нее актов оказанных услуг. .
Печати
Печати должны быть проставлены на акте оказанных услуг для подтверждения проверки самих рабочих процессов, а также правильности заполнения всех пунктов.
Подписи
Наряду с печатями проставляются подписи ответственных специалистов, производивших проверку данных.
Таким образом, акт выполненных работ актуальная на 2021 год форма (учитывая действующую форму, согласно Приказа Минрегионразвития Украины), помогает оперативно решить все задачи при постановке объема работ от подрядчиков, подрядчиков.
Отчет о работе: преимущества использования образца от специалистов
Многие предпочитают использовать заполненный отчет о работе , заполненный профессионалами, учитывая возможность создания и заполнения документов данного формата в любой форме. Такой спрос объясняется наличием преимуществ, ведь форма бланка от компании «Импульс», создана с учетом всех особенностей, которые необходимы специалистам при заполнении. Рекомендуется узнать больше об основных преимуществах:
Профессионалы создают примеры на основе актуальной информации, согласно действующему законодательству в данной сфере. Благодаря этому акт выполненных работ форма действительна на 2021 год имеет все необходимые исходные данные, которые требуются для заполнения, согласно ряду норм и правил. Специалистам не нужно их дополнять, чтобы документ стал официальным, соответствовал всем стандартам.
Специалисты имеют возможность дополнительно дополнять примеры от компании различными предметами на свое усмотрение, с учетом индивидуальных особенностей в конкретной ситуации. Это помогает создать оптимальную документацию, отвечающую всем критериям.
Потенциальные клиенты имеют возможность получить дополнительную консультацию по различным вопросам, связанным с данным документом. Это поможет детализировать все вопросы, получить полные ответы на все критерии.
Документ становится основанием для оплаты всех завершенных этапов строительства. В нем устанавливаются все детали и особенности взаимодействия специалистов на участке строительства зданий различного назначения.
В этих направлениях постоянно работают специалисты компании Impulse, поэтому они отвечают за качественный результат и гарантируют его.
Электронный формат документа позволяет дополнительно направлять его смежным работникам на определенных этапах строительства. Это помогает лучше взаимодействовать даже на больших расстояниях между экспертами.
Акт выполненных работ образец , заказчики имеют возможность использовать в программных продуктах компании. Дополнительно можно использовать Обилк от инвестора, планирование строительства. Начать работу в этих направлениях помогут программные продукты — сервис УАС и бухгалтерия ИТС.
Именно поэтому услуги данного формата пользуются повышенным спросом у работников, работающих в этой сфере. Это помогает им значительно сократить количество задач в документации, быстрее пройти все этапы, так как важные аспекты уже учтены, даже в примерах, на основе которых формируются все необходимые данные.
Рабочий вопрос: Приемка Приемка Образец Завершение и другие услуги компании
Многие специалисты во время строительства уже использовали акт оказанных услуг предложенный Импульсом. Помимо этого продукта сотрудники создают множество информационных продуктов, помощь предпринимателям разного формата. Чтобы лучше разобраться в этих вопросах, еще до консультации рекомендуется заранее ознакомиться с ответами на самые распространенные вопросы клиентов.
На каком официальном сайте можно начать общение?
Чтобы не попасться на удочку преступников, различных мошенников, лучше всего перейти по прямой ссылке, предложенной сотрудниками компании: https://www.impuls-ivc.ua/ru. Это поможет вам попасть на главную страницу.
Как связаться с менеджером для консультации?
Если клиента волнуют различные вопросы за счет услуг профессионалов, у него есть возможность получить подробную консультацию. Оптимально использовать единый контактный телефон: +38 (044) 383-03-73. Он связывается с менеджером, который поможет решить все задачи.
Как узнать больше о профессиональной деятельности?
Подробную информацию о деятельности Вы можете получить по следующим ссылкам: https://www. impuls-ivc.ua/en/about , https://www.impuls-ivc.ua/ru/products/solutions-construction .
Какие продукты компании самые популярные?
Специалисты создают большое количество информационных предложений, а также — специализированное программное обеспечение. Из самых популярных лучше узнать о https://www.impuls-ivc.ua/ru/products/software-construction-contractor-construction-management, https://www.impuls-ivc.ua/ru /products/business/soft_build/ps_ukr40.

«ИМПУЛЬС-ИВК» — системный интегратор строительной отрасли. Разработчик специализированных программных продуктов на платформе БАФ для строительства: BAS Construction. Бухгалтерия, БАС Строительство. Финансовый менеджмент, БАС Строительство. Управление строительным производством и др. Предоставляемые услуги — от создания СКС до внедрения бизнес-программ — гарантируют комплексный подход в разработке систем управления информацией для среднего бизнеса. Грамотно прописанная схема реализации проекта позволяет минимизировать возможные риски, добиться максимального результата в работе с клиентами. Система менеджмента качества «ИМПУЛЬС-ИВК» сертифицирована по международному стандарту ISO 9.001:2008.
Как системный и сетевой интегратор ИМПУЛЬС-ИВК работает только с продукцией известных зарубежных и отечественных производителей. В настоящее время наши программные продукты для бизнеса используют более тысячи строительных компаний Украины. Мы придерживаемся политики конфиденциальности и надежно защищаем коммерческую тайну наших клиентов. Проекты ИМПУЛЬС-ИВК воплощают в себе успешный практический опыт компании в сочетании с высоким профессиональным уровнем специалистов и новыми технологиями.
© «ИМПУЛЬС-ИВК» (Украина), 2008-2019. Все права защищены.

Выполненная работа Определение | Law Insider
означает любое из следующего:
означает документ, принятый Комиссией для реализации конкретной программы28 в соответствии со статьей 12, или эквивалентный по содержанию и структуре документ, принятый финансирующим органом.
означает программу работ, разумно приемлемую для обеих сторон в отношении конкретного Имущества, содержащуюся в письменном документе с достаточно подробным изложением;
означает большую часть любой работы, разрешенной настоящим Приказом, которая выполняется на, под или над приливными водами или приливными землями ниже уровня паводка;
означает любые и все работы, включая рабочие документы, заметки, материалы, подходы, проекты, спецификации, системы, инновации, усовершенствования, изобретения, программное обеспечение, программы, исходный код, документацию, учебные материалы, аудио- или аудиовизуальные записи, методологии , концепции, исследования, отчеты, завершенные или незавершенные, независимо от того, включены ли они в результаты, которые разработаны, произведены, созданы или предоставлены Получателем в связи с выполнением Получателем своих обязанностей по Контракту или с использованием любого предоставленного финансирования по настоящему Контракту.
означает любую обработку или процесс, предпринятый лицом в отношении товаров, принадлежащих другому зарегистрированному лицу, и выражение «рабочий» должно толковаться соответствующим образом;
означает работу/работы, подлежащие выполнению в соответствии с договором.
определяются как все материалы, материальные или нет, созданные на любом носителе в соответствии с настоящим Соглашением, включая, помимо прочего, публикации, рекламные или образовательные материалы, отчеты, руководства, спецификации, чертежи и эскизы, компьютерные программы, программное обеспечение и базы данных, схемы, знаки, логотипы, графические рисунки, примечания, материалы и их комбинации, а также все формы интеллектуальной собственности.
означает всю необходимую рабочую силу, изделия, материалы, поставки, товары и услуги, составляющие предмет настоящего Контракта.
означает любого актера, певца, музыканта, танцора или другого человека, который играет, поет, изображает, исполняет, декламирует, играет или иным образом исполняет литературное, драматическое, музыкальное или художественное произведение; и ссылки на исполнителя в контексте лица, обладающего правами исполнителя, должны толковаться как включающие ссылки на лицо, которое в соответствии с любым положением настоящего Закона в настоящее время имеет право осуществлять эти права;
означает программу частичного закрытия
означает все, что требуется от Подрядчика в отношении любой одной или нескольких частей Контракта, упомянутых в Статье 1, за исключением Дополнительных работ, как определено ниже.
означает все или любой из видов работ, на которые Участник тендера / Подрядчик подал заявку / заключил контракт в соответствии со спецификацией и приложениями к настоящему документу, которые подразумеваются из них или имеют отношение к ним, или которые в дальнейшем будут указаны или потребуются в такие пояснительные инструкции, соответствующие первоначальным спецификациям, приложениям и графикам, а также такие инструкции, дополнительные к вышеупомянутому, которые могут время от времени издаваться Генеральным директором RDSO через исполнительного директора (по тестированию) и директора по тестированию/лабораториям в ходе выполнения работа по контракту.
или «Участок» означает территорию или территории на территории Города или около нее, где должны выполняться Работы.
означает постоянно обновляемый график, подготовленный и контролируемый Подрядчиком, который точно указывает все необходимые надлежащие изменения в соответствии с требованиями Работ и Проекта, сохраняя при этом краткое сравнение с Базовым графиком.
означает план, в котором описывается каждое отдельное действие, которое должно быть выполнено для выполнения приемлемых действий, и связанные с этим расходы на каждое отдельное действие.
означает время, в течение которого работник выполняет работу или оказывает услуги в интересах работодателя, включая все время, когда ему/ей позволяют работать или разрешают работать, независимо от того, требуется это или нет.
означает работу, необходимую для завершения Проекта.
означает бригаду или несколько бригад, которые работают из общего пункта сбора и выполняют работу аналогичного характера в определенном блоке старшинства. Если из общей точки сборки работает более одной (1) рабочей группы, рабочие группы определяются Работодателем.
означает стадию завершения, когда: (a) вся Работа, как подтверждено Администратором контракта, может быть завершена или исправлена по стоимости не более:
означает одну или несколько функций, если указано в Контрактных Документах, которые должны быть выполнены Подрядчиком для Государства.
означает описание Услуг и Результатов, указанных в Контракте, в которые могут быть внесены поправки.
означает стандарт выбросов загрязнителей воздуха, отражающий степень ограничения выбросов, достижимую за счет применения наилучшей системы сокращения выбросов, которая (принимая во внимание затраты на достижение такого сокращения), по мнению Директора, была надлежащим образом продемонстрирована.
означает возможности и ограничения человека, влияющие на безопасность и эффективность авиационных операций;
означает любое действие, необходимое для успешного предоставления услуг, описанных в Разделе II, Техническое задание.
означает все работы, выполненные или подлежащие выполнению для подготовки трубопроводных систем, опор или анкеров AT&T-22STATE и связанных с ними объектов для требуемого размещения или прикрепления объектов CLEC. Подготовительные работы включают в себя, но не ограничиваются устранением препятствий (например, путем перекрытия воздуховодов для обеспечения свободного прохода), перестановкой, перемещением, заменой и удалением существующих объектов на опоре или в трубопроводной системе, где такие работы требуется исключительно для размещения объектов CLEC, а не для удовлетворения деловых потребностей или удобства AT&T-22STATE.